Когда требуется помощь юриста по спорам о начислении неустойки подрядчику по государственному контракту

08.12.2018 21:05

Между подрядчиками и заказчиками могут возникать серьезные конфликты по причине неправильного составления договора. Но даже юридически правильно оформленный договор может не охватывать все вопросы и варианты развития отношений. В договоре стороны оговаривают сроки выполнения работ, отдельные их этапы, цену договора, возможные варианты неустоек и пути решения разногласий.

Если согласия не удалось достигнуть, спор решается в судебном порядке. Важно понимать, что юридическая помощь для защиты своих прав будет очень важной для двух сторон конфликта.

Стоит отметить, что арбитражные юристы дают следующие советы. Основные причины спора со стороны действий подрядчика:

заказ не выполнен в назначенное время;
допущены нарушения, прописанные в договоре;
другие варианты.

Причины спора из-за действий заказчика:

невыплата денежных средств за выполненный заказ;
выполнение работ, не указанных в договоре;
изменение заказчиком условий приемки заказа;
другие варианты.

После выполнения всех работ подрядчиком заказчик должен в письменной форме принять заказ или опять же в письменной форме отказаться от приемки. С актом принятия работы у заказчика возникает обязанность оплатить их согласно договору.

Все виды взысканий делятся на:

штраф. Штраф взыскивается один раз с подрядчика за просроченное исполнение заказа;
пени. Пеня начисляется каждый день до момента выполнения всех обязательств, прописанных в соглашении.

На выполнения заказа может повлиять большое количество факторов, не зависящих или частично зависящих от подрядчика. Суд может отменить выплату подрядчиком штрафа или пени, если:

суд признает часть вины в просроченном заказе на заказчике;
если условия договора несправедливы, и разобраться в них сразу не получится;
если такие условия договора выполнить невозможно;
задержка договора произошла по вине заказчика, что это стало причиной просрочки;
заказчик проигнорировал информацию об увеличении стоимости работ со стороны подрядчика;
поздно была представлена строительная площадка или другое место для работы;
заказчик задержал время на согласование проекта, и это время было решающим для задержки сроков работ.

Для решения подобных вопросов важно обратиться к специалистам, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Они должны обладать большим опытом работы в этой сфере деятельности и безупречной репутацией.